Форум по алмазному бурению и резке

  Форум по алмазному бурению и резке > Профессионалы по регионам > Беларусь

Altec-koronki

Черный список заказчиков (Республика Беларусь)


Ответ
 
Опции темы
Старый 30.04.2020, 12:05   #541
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

30.04.2020.
Досудебное урегулирование спора о погашении задолженности в отношении:

ООО «Север Секъюрити»

220052, г. Минск, ул. Гурского, 46 п.11
УНП 692077818
Заместитель руководителя Лазуткин А.А.

Договор подряда №21/03-1 от 21.03.2020
Объект: "Перенос трубопроводов системы охлаждения МНЛЗ-3 ЭСПЦ-2 (текущий ремонт)"
Устройство проема.
Выполнение - апрель 2020 г.
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 10:00   #542
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
30.04.2020.
Досудебное урегулирование спора о погашении задолженности в отношении:

ООО «Север Секъюрити»

220052, г. Минск, ул. Гурского, 46 п.11
УНП 692077818
Заместитель руководителя Лазуткин А.А.

Договор подряда №21/03-1 от 21.03.2020
Объект: "Перенос трубопроводов системы охлаждения МНЛЗ-3 ЭСПЦ-2 (текущий ремонт)"
Устройство проема.
Выполнение - апрель 2020 г.
05.05.2020. погасили задолженность.
претензий не имеем.
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2020, 11:51   #543
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
март 2015

ООО "Дорос"

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 119б
директор Сапунов А.Н.
учредитель Корзун Дмитрий Генадьевич

Договор №29 от 31.07.2014
Предмет договора:
"изготовление и установка предметов (изделий) мебели по адресу заказчика".
Обязательства по договору в срок не выполнили.

12.01.2015 подали документы Суд Минского района.
�?сковые требования:
1. пеня за просрочку исполнения в размере 202 272 000 бел руб (требования будут увеличены).
2. компенсация морального вреда в сумме 50 000 000 бел руб
3. компенсация судебных издержек на юридическую помощь
4. понуждение ООО "Дорос" к исполнени обязательств по договору (поставка, установка мебели)

март 2015. Процедура переговоров при помощи судебных медиаторов не привела к результатам.

04.05.2015. Судебное заседание по делу. Ходатайство об расторжение договора, возврата предоплаты, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда и пени за просрочку.
Ходатайство о применении обеспечительных мер (о наложении ареста на денежные средства Ответчика на счетах Ответчика в банках, наложении запрета на отчуждение имущества, принадлежащего Ответчику на праве собственности.)
Корректировка суммы исковых требований - 635 002 799 бел руб

19.05.2015 Решение Суда Минского района о взыскании с ООО "Дорос" суммы предоплаты, пени, компенсации морального вреда и услуг представителя на сумму 140 936 000 руб, а также госпошлину в доход государства 7976800 руб. Расторжение договора подряда.
07.08.2015 Заявление о применении обеспечительных мер в Отдел принудительного исполнения Партизанского района г. Минска в отношении должника ООО "Дорос":
· наложить арест на имущество Должника, находящееся по указанному адресу (г. Минск, ул. Лынькова, д. 119Б);
· запретить должнику заключать договоры перевода долга и уступки права требования;
· приостановить операции по расчетным счетам Должника в банках Республики Беларусь;
· запретить Должнику открывать новые расчетные счета в банках Республики Беларусь.
19.08.2015. Отдел принудительного исполнения Партизанского р-на г. Минска взыскал часть долга в размере 2 000 000 бел руб
21.08.2015. Отдел принудительного исполнения Партизанского р-на г. Минска взыскал часть долга в размере 5 554 635 бел руб
01.09.2015. Отдел принудительного исполнения Партизанского р-на г. Минска взыскал часть долга в размере 11 109 234 бел руб
17.09.2015 Отдел принудительного исполнения Партизанского р-на г. Минска передал исполнительный документ №2-1160 от 19.05.2015, выданный судом Минского района в отношении ООО "ДОРОС" о взыскании задолженности в размере 140 936 000 рублей в ОП�? Фрунзенского р-на г. Минска, для исполнения по территориальному признаку.
29.09.2015. Постановление о возбуждении исполнительного производства Отделом исполнительного производства Фрунзенского р-на г. Минска
23.10.2015. О рассмотрении обращения Фрунзенским отделом принудительного исполнения. Вынесено постановление о поручении отдельных процессуальных действий в части ареста и дальнейшей реализации имущества ООО "Дорос" и направлении для исполнения по территориальности в отдел принудительного исполнения Минского района.
30.11.2015. Заявление о применении обеспечительных мер в отдел принудительного исполнения Фрунзенского района г. Минска.
· наложить арест на имущество Должника, находящееся по указанному адресу;
· запретить должнику заключать договоры перевода долга и уступки права требования;
· приостановить операции по расчетным счетам Должника в банках Республики Беларусь, кроме выплат долга по исполнительному производству взыскателю Гимбицкому �?.А.;
· запретить Должнику открывать новые расчетные счета в банках Республики Беларусь.
30.11.2015. Заявление о применении обеспечительных мер в отдел принудительного исполнения Минского района.
- наложить арест на имущество должника, находящееся у истца.
13.01.2016. Акт описи и ареста имущества должника, находящегося у взыскателя на хранении. Отдел принудительного исполнения Минского района (исполнительное производство №43476)
03.02.2016. получен дополнительный �?сполнительный лист № 2-1160-15 Суда Минского района для направления в ОП�? Фрунзенского р-на г. Минска
03.02.2016. получена частичная оплата в размере 3056210 руб, которая была забыта ОП�? Фрунзенского р-на г. Минска и находилась на депозитном счету ОП�?.
03.03.2016. Заявление взыскателя в ОП�? Фрунзенского р-на г. Минска. Уведомление об ознакомлении с материалами исполнительного производства.
03.03.2016. Акт описи и ареста имущества, находящегося по юридическому адресу должника (форматно-раскроечный станок si-300, ориентировочная оценка 150 млн руб). Отдел принудительного взыскания Фрунзенского р-на г. Минска во исполнение требований и/л №2-1160-15 Суда Минского района 12.04.2016 Заключение об оценке РУП "�?нститут недвижимости и оценки" арестованного имущества должника. форматно-раскроечный станок si-300 Nova белого цвета - сумма 66 758 000 руб

16.03.2016 Подал новое �?СКОВОЕ ЗАЯВЛЕН�?Е о защите права потребителя и взыскании по договору подряда пени за просрочку выполнения работ, убытков и судебных расходов �?стца в Суд Минского района.
сумма иска 110 057 000 руб (убытки, пеня, моральный вред и юридическая помощь)

21.04.2016. предварительное судебное заседание и ознакомление с материалами иска. назначение следующего заседания на 13.05.2016.
26.04.2016. заявление Взыскателя об обеспечительных мерах в отношении Должника. Требуем наложить арест на другое имущество должника, которое возможно реализовать.
26.04.2016. письменное предложение должнику (ООО "Дорос") об урегулировании спора. 13.05.2016 отказ должника об урегулировании спора.
13.05.2016 судебное заседание Суда Минского района
23.05.2016 судебное заседание Суда Минского района
02.06.2016 судебное заседание Суда Минского района

18.07.2016 жалоба взыскателя на бездействия судебного исполнителя начальнику ОП�? Фрунзенского района г. Минска
21.07.2016 судебное заседание Суда Минского района. следующие заседание 03.08.2016.

21.07.2016 акт изъятия и передачи арестованного имущества на хранение.
29 позиций на сумму по предварительной оценке 4887 руб.
Судебный исполнитель не разрешил хранителю пользоваться имуществом.
03.08.2016 перенос судебного заседания на 12.08.2016
29.07.2016 Постановление о распределении денежных средств между взыскателями и взыскании расходов по исполнению.
продали (скорее всего должнику его арестованный станок раскроечный).
10% - Главному управлению юстиции Мингорисполкома.
03.08.2016 частичное взыскание и оплата взыскателю суммы долга 5342,02 руб
28.07.2016. Постановление ОП�? Фрунзенского р-на г. Минска о рассмотрении жалобы взыскателя на действия (бездействия) и отводе судебного исполнителя.

12.08.2016 судебное заседание Суда Минского района. Решение суда - в ущербе отказать, в оплате морального вреда - отказать, частично удовлетворить пени за просрочку (5 дней) - 300 бел руб BYN
13.08.2016. запрос мотивировочной части к Решению Суда Минского района.

11.08.2016 ОП�? Фрунзенского р-на Минска выслал копию Акта товароведческой оценки б/н от 08.08.2016 о проведении оценки рыночной стоимости имущества, принадлежащего ООО "Дорос" на сумму 4345 бел руб BYN 22.08.2016 частичное взыскание и оплата взыскателю суммы долга 2481,82 руб
27.09.2016 частичное взыскание и оплата взыскателю суммы долга 2590,91 руб
30.09.2016 окончательное взыскание и оплата взыскателю суммы долга 975,84 руб
21.10.2016. передача должнику (ООО "Дорос") имущества, находящегося на ответственном хранении взыскателя.
26.02.2020.
ОПИ Фрунзенского района г. Минска.
Постановление о возвращении взыскателю исполнительного документа, по которому исполнение не произведено.
Исполнительное производство №70916070563.
Исполнительный лист №2-2085-2016 от 23.08.2016.

п.с. прошло 4 года
денег нет и не будет - все свободны.
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2020, 22:06   #544
Варяг
Профессионал
 
Аватар для Варяг
 
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 506

Ничего себе временные сроки!
Варяг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2020, 21:05   #545
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
Сообщение от Варяг Посмотреть сообщение
Ничего себе временные сроки!
я, как часто бывает, один из немногих, кто успел отжать основные свои деньги.
это исполнение по небольшим процентам, пени.

пару лет назад объявлялись другие кредиторы.

скорее всего,
контору объявили банкротом и провели через ликвидацию и исключение из ЕГР.
или еще будут так делать.
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2020, 06:46   #546
Варяг
Профессионал
 
Аватар для Варяг
 
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 506

Наверное ООО "Дорос" возродится уже под другим именем?
Варяг вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 13.05.2020, 09:17   #547
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
Сообщение от Варяг Посмотреть сообщение
Наверное ООО "Дорос" возродится уже под другим именем?
с ними не знаю, но такое не раз встречается.

например другой должник ООО "Белый гранит" переформатировался в ООО "Белый гранит плюс" и мы даже не успели в суд подать(((
подвела вера в человеков (зам директора мой однокашник)
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 12.06.2020, 13:56   #548
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
23.03.2020.
Досудебное урегулирование спора о погашении задолженности в отношении:

ООО "РоялТерм"
220053, г. Минск ул. Орловская д. 40А, оф 7
УНП 691589391
директор Верёвкин А.А.

Договор подряда №26/02-1 от 26.02.2020
Объект: "Монтаж систем вытяжки и кондиционирования (3 блока) г. Минск ул. Папанина д.18 кв.81"
Сверление технологических отверстий.
Выполнение - февраль 2020 г.
10.06.2020.Заявление о возбуждении приказного производства по взысканию долга, пени и процентов
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2020, 13:57   #549
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
24.04.2020.
Досудебное урегулирование спора о погашении задолженности в отношении:

ОДО «СТРОЙРЕМВОД ГРУПП»
220099, г. Минск, ул. Казинца, 4 каб 506
УНП 100119864
директор Сень В.В.

Договор подряда №18/02-1 от 28.02.2020
Объект: "Реконструкция торговых помещений (пом. 874 с инвентарным номером 500/D-798200283) в жилом доме по пр. Дзержинского, 15, под административное помещение путём слияния"
Устройство проемов с усилением опорными рамами.
Выполнение - март 2020 г.
12.06.2020.Заявление о возбуждении приказного производства по взысканию долга, пени и процентов
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 13:50   #550
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
23.03.2020.
Досудебное урегулирование спора о погашении задолженности в отношении:

ООО "РоялТерм"
220053, г. Минск ул. Орловская д. 40А, оф 7
УНП 691589391
директор Верёвкин А.А.

Договор подряда №26/02-1 от 26.02.2020
Объект: "Монтаж систем вытяжки и кондиционирования (3 блока) г. Минск ул. Папанина д.18 кв.81"
Сверление технологических отверстий.
Выполнение - февраль 2020 г.



10.06.2020.Заявление о возбуждении приказного производства по взысканию долга, пени и процентов
12.06.2020. Приказное производство №7583-19Пп/2020
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 13:51   #551
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
24.04.2020.
Досудебное урегулирование спора о погашении задолженности в отношении:

ОДО «СТРОЙРЕМВОД ГРУПП»
220099, г. Минск, ул. Казинца, 4 каб 506
УНП 100119864
директор Сень В.В.

Договор подряда №18/02-1 от 28.02.2020
Объект: "Реконструкция торговых помещений (пом. 874 с инвентарным номером 500/D-798200283) в жилом доме по пр. Дзержинского, 15, под административное помещение путём слияния"
Устройство проемов с усилением опорными рамами.
Выполнение - март 2020 г.

12.06.2020.Заявление о возбуждении приказного производства по взысканию долга, пени и процентов
16.06.2020. Приказное производство №7709-19Пп/2020
07.07.2020. основной долг погашен
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2020, 17:30   #552
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
23.03.2020.
Досудебное урегулирование спора о погашении задолженности в отношении:

ООО "РоялТерм"
220053, г. Минск ул. Орловская д. 40А, оф 7
УНП 691589391
директор Верёвкин А.А.

Договор подряда №26/02-1 от 26.02.2020
Объект: "Монтаж систем вытяжки и кондиционирования (3 блока) г. Минск ул. Папанина д.18 кв.81"
Сверление технологических отверстий.
Выполнение - февраль 2020 г.


10.06.2020.Заявление о возбуждении приказного производства по взысканию долга, пени и процентов
12.06.2020. Приказное производство №7583-19Пп/2020
13.07.2020. Определение о судебном приказе.
приказное производство N7583-19Пп/2020.

далее в систему АИС ИДО
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 11:28   #553
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
24.04.2020.
Досудебное урегулирование спора о погашении задолженности в отношении:

ОДО «СТРОЙРЕМВОД ГРУПП»
220099, г. Минск, ул. Казинца, 4 каб 506
УНП 100119864
директор Сень В.В.

Договор подряда №18/02-1 от 28.02.2020
Объект: "Реконструкция торговых помещений (пом. 874 с инвентарным номером 500/D-798200283) в жилом доме по пр. Дзержинского, 15, под административное помещение путём слияния"
Устройство проемов с усилением опорными рамами.
Выполнение - март 2020 г.

12.06.2020.Заявление о возбуждении приказного производства по взысканию долга, пени и процентов

16.06.2020. Приказное производство №7709-19Пп/2020
07.07.2020. основной долг погашен
15.07.2020. Определение о судебном приказе.
приказное производство N7709-19Пп/2020.

21.07.2020. подача платежного требования через систему АИС ИДО
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 11:52   #554
Шалый
Профессионал
 
Аватар для Шалый
 
Регистрация: 23.08.2012
Регион: Краснодар
Сообщений: 5,853

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
...через систему АИС ИДО
Это у Вас система безакцептового списания средств с должника?
__________________________________________________
https://www.instagram.com/almazniyeresheniya/
Шалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 12:35   #555
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
Сообщение от Шалый Посмотреть сообщение
Это у Вас система безакцептового списания средств с должника?
да.
общая банковская система - отберет долг вне зависимости на которые расчетные счета заключался договор и пр.
экономит время по сравнению с предыдущим порядком - требование, отзыв требования, завление на исполнительное производство, работа отдела принудительного исполнения (ОПИ)

Цитата:
Автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) разработана во исполнение Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании безналичных расчетов» от 16.10.2018 №414, направленного на упрощение процедуры исполнения денежных обязательств. Система начала работать с 01.01.2020.
АИС ИДО позволяет:
  • осуществлять оперативное информирование уполномоченных органов, банков и иных заинтересованных в ходе исполнения денежных обязательств;
  • исключать случаи многократного списания органами взыскания одной и той же суммы денежных средств со всех счетов должников;
  • автоматизировать и унифицировать процессы взыскания денежных средств для всех органов взыскания;
  • сократить документооборот между органами взыскания и банками.
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 21.07.2020, 13:51   #556
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

21.07.2020.
Досудебное урегулирование спора о погашении задолженности в отношении:

ООО «Арбиком плюс»

220019, г. Минск, ул. Лобанка, 79, пом.33
УНП 192712189
Управляющий Янковский О.Г.

Договор подряда №06/07-1 от 06.07.2020
Объект: "Реконструкция незавершенного строительного объекта, в здании технического обслуживания салона по продаже автомобилей под многоуровневый комплекс «Жемчужина»"
Сверление технологических отверстий.
Выполнение - июль 2020 г.
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 14:31   #557
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
21.07.2020.
Досудебное урегулирование спора о погашении задолженности в отношении:

ООО «Арбиком плюс»

220019, г. Минск, ул. Лобанка, 79, пом.33
УНП 192712189
Управляющий Янковский О.Г.

Договор подряда №06/07-1 от 06.07.2020
Объект: "Реконструкция незавершенного строительного объекта, в здании технического обслуживания салона по продаже автомобилей под многоуровневый комплекс «Жемчужина»"
Сверление технологических отверстий.
Выполнение - июль 2020 г.
22.07.2020. погасили задолженность
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 14:34   #558
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
23.03.2020.
Досудебное урегулирование спора о погашении задолженности в отношении:

ООО "РоялТерм"
....
10.06.2020.Заявление о возбуждении приказного производства по взысканию долга, пени и процентов
12.06.2020. Приказное производство №7583-19Пп/2020 13.07.2020. Определение о судебном приказе.
приказное производство N7583-19Пп/2020.

далее в систему АИС ИДО
22.07.2020. погашение задолженности через АИС ИДО
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 14:35   #559
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
24.04.2020.
Досудебное урегулирование спора о погашении задолженности в отношении:

ОДО «СТРОЙРЕМВОД ГРУПП»
...
16.06.2020. Приказное производство №7709-19Пп/2020
07.07.2020. основной долг погашен 15.07.2020. Определение о судебном приказе.
приказное производство N7709-19Пп/2020.

21.07.2020. подача платежного требования через систему АИС ИДО
22.07.2020. погашение задолженности через АИС ИДО
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 17:17   #560
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 5,663

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
да.
общая банковская система - отберет долг вне зависимости на которые расчетные счета заключался договор и пр.
экономит время по сравнению с предыдущим порядком - требование, отзыв требования, завление на исполнительное производство, работа отдела принудительного исполнения (ОПИ)
с 23.07.2020. приостановли работу АИС ИДО указом туловища
https://news.tut.by/economics/693945.html

должники все также смогут избегать взыскания.
особенно должники от государства и около
__________________________________________________
группа "Алмазники на Facebook. Резка, сверление, усиление конструкций."
https://www.facebook.com/groups/dolbo/
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от Шалый
- от DOLBO.BY
- от DOLBO.BY


Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика